Contraloría General de la República · N° 014820N19
Dictamen N° 14.820, de 3 de junio de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 14.820 Fecha: 03-VI-2019 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de ejercer el control previo de juridicidad del instrumento del rubro, que regulariza y aprueba el convenio ad-referéndum N° 2, relativo a la modificación del contrato de asesoría a la inspección fiscal “Mejoramiento Ruta R-444, sector Los Sauces – Lumaco Por las Rozas Tramo Dm. 0.000 al Dm. 19.955, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”, por cuanto de acuerdo con los antecedentes adjuntos, el aludido instrumento no constituye una modificación del contenido de los servicios contratados, ni de las exigencias estipuladas inicialmente, sino que solo versa sobre ajustes de cantidades de los trabajos pactados a serie de precios unitarios. Atendido lo expuesto, se remite adjunto el acto administrativo de que se trata, sin perjuicio de aplicarse a su respecto las normas sobre controles de reemplazo contenidas en el Título VI, de la resolución N° 1.600, de 2008, de este organismo de control. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 014820N19, de 3 de junio de 2019.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.