Contraloría General de la República · N° 096310N14
Dictamen N° 96.310, de 12 de diciembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 96.310 Fecha: 12-XII-2014 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que declara resuelto anticipadamente con cargo el contrato “Reposición Sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Sector Concepción-San Pedro de la Paz, Tramo Río Biobío, Comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío”, por cuanto en el acto en examen, se indica como causal el retraso superior al 44% del programa de trabajo vigente, sin que de los antecedentes tenidos a la vista, resulte posible dilucidar que dicho atraso sea injustificado, según lo exigido en el artículo 151 letra d), en relación con el artículo 161, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas-, requisito necesario para poner término anticipado a la contratación de la especie. En efecto, a vía ejemplar, no se remiten documentos que den cuenta de las fechas de entrega de la totalidad de los terrenos; se advierte demora por parte del servicio en la revisión de los proyectos definitivos no aprobados, y se desconocen los plazos utilizados por la Administración respecto de aquellos proyectos aprobados. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 096310N14, de 12 de diciembre de 2014.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.