Contraloría General de la República · N° E393764N23
Dictamen N° E393764, de 15 de septiembre de 2023
Sumario
La Contraloría no da curso al instrumento que deja sin efecto la resolución representada y aprueba el convenio modificatorio N° 1 del estudio de ingeniería, porque el cronograma presenta discordancias con las modificaciones aprobadas.
Texto del pronunciamiento
N° E393764 Fecha: 15-IX-2023 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución que indica -representada por el oficio N° E317848, de 2023- y aprueba convenio modificatorio N° 1 del “Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley – Fiordo Staines - I Etapa (CMT). Región de Magallanes y Antártica Chilena “ y su addendum, por cuanto, si bien en esta oportunidad se incorpora un cronograma de actividades modificado utilizando la misma unidad de tiempo que el cronograma vigente, se advierten discordancias entre las modificaciones que se aprueban por el convenio en examen y la forma en que se reflejan en dicho programa. A modo ilustrativo, la etapa N° 1.4 “Filmación aérea”, con un total de 280 días, debiese finalizar en la semana 40, y no la semana 41, como ahí se señala. Igual observación acerca de la discordancia de su respectiva duración y finalización se aprecia en relación con la etapa 2.1 “Ingeniería básica para anteproyecto” y su reflejo en el cronograma. Finalmente, se observan diferencias en el inicio de la mayoría de las etapas respecto de las cuales no se explicita que sean modificadas en el pacto en examen y, consecuentemente, la duración de dichas etapas varía. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República. JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E393764N23, de 15 de septiembre de 2023.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.