Contraloría General de la República · N° 008133N13
Dictamen N° 8.133, de 5 de febrero de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 8.133 Fecha: 05-II-2013 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 1, de 2013, del Serviu Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato “Construcción Paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Tipo Transantiago”, Diversas Comunas de Santiago, por cuanto los avances de obras existentes a la fecha de los estados de pagos N os 1, 2, 3 y 4, fueron inferiores a los mínimos exigibles de acuerdo a la programación financiera prevista, sin que conste que se hayan aplicado las multas correspondientes, conforme a lo establecido en el resuelvo N° 3, letra b), de la resolución Nº 328, de 2009, de esa repartición. Por otra parte, ese servicio no ha acompañado los antecedentes que justifiquen el cobro de las multas administrativas aplicados en los estados de pagos N os 4, 5 y 6, los que fueron solicitados oportunamente. Finalmente, la disminución de obra por la suma de $10.439.096, fue autorizada por la resolución exenta N° 6.356, de 2010, de ese SERVIU, y no por la que se indica en los vistos del acto en examen. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008133N13, de 5 de febrero de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.