Contraloría General de la República · N° 070667N10
Dictamen N° 70.667, de 24 de noviembre de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 70.667 Fecha: 24-XI-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 764, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprueba antecedentes y acepta propuesta pública para la ejecución de la asesoría a la inspección fiscal del proyecto "Mejoramiento Ruta G-30-46, Cerrillos - Lonquén, Sector Lo Espejo - Ruta G-46, Tramo Km. 1,44000 - Km. 26,80196; Provincias de Santiago, Maipo y Talagante, Región Metropolitana", pero cumple con hacer presente que, en relación a lo señalado en el resuelvo N° 8 de ese documento, en lo que se refiere a la distribución de los recursos que están considerados presupuestariamente para la consultoría de que se trata, entiende esta Entidad de Fiscalización que cada vez que sea necesario ese Servicio adoptará las medidas para ajustar dicha distribución -durante el presente año y en los ejercicios futuros- a los requerimientos derivados del avance del contrato, conforme a la normativa y demás antecedentes que lo rigen. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 070667N10, de 24 de noviembre de 2010.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.