Contraloría General de la República · N° 014865N19
Dictamen N° 14.865, de 3 de junio de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 14.865 Fecha: 03-VI-2019 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 1, relativo al estudio de ingeniería de detalle “Normalización de pasarelas red vial normativa universal, Región del Biobío” –representado previamente por medio de los oficios N°s 9.916, 15.096 y 29.135, todos de 2018, de este origen-, teniendo presente lo señalado en el oficio N° 4.584, de 09 de mayo de 2019, suscrito por el Director de Vialidad. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 014865N19, de 3 de junio de 2019.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.