Contraloría General de la República · N° 047173N13
Dictamen N° 47.173, de 25 de julio de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 47.173 Fecha : 25-VII-2013 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 87, de 2013, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que regulariza lo obrado y aprueba el convenio celebrado por trato directo para la ejecución de la “Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación DDFF Río San Pedro Antilhue Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos”, pero cumple con señalar que, en lo sucesivo, ese servicio deberá sancionar oportunamente los pactos que suscriba, y no como aconteció en esta oportunidad, en que el acto en examen fue emitido el 7 de junio de 2013, en circunstancias que el convenio se remonta al 21 de noviembre del año 2012, y que el decreto N° 248 del año en curso, del Ministerio de Hacienda, que contempla los recursos para financiar la asesoría, fue tramitado el 26 de marzo pasado (aplica criterio contenido en los dictámenes N° s 75.187 y 76.042, ambos de 2012). Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 047173N13, de 25 de julio de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.