Contraloría General de la República · N° 002183N14
Dictamen N° 2.183, de 10 de enero de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 2.183 Fecha: 10-I-2014 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 959, de 2013, de la Dirección de Vialidad, que aprueba y dispone el pago de la indemnización que indica, en relación a la ejecución del contrato "Construcción Puentes Weber y El Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, Sector Torres del Paine, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", por cuanto, de los antecedentes examinados, en particular los oficios N°s 34, de 2013, de la División Jurídica y 809/54, del mismo año, del Departamento de Puentes de la Subdirección de Obras -ambas Unidades de esa Dirección-, no se advierten los fundamentos en virtud de los cuales se determinó el plazo de 49 días considerados para otorgamiento de la indemnización. Además, no se acompaña el oficio N° 80, de 2010, de la inspectora fiscal, mencionado en el citado oficio N° 809/54. Por otra parte, esa Dirección deberá adoptar las medidas conducentes a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan por la contratación de la obra sin que el proyecto se encontrara totalmente afinado, como se advierte en esta ocasión. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 002183N14, de 10 de enero de 2014.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.