Contraloría General de la República · N° 060835N12
Dictamen N° 60.835, de 2 de octubre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 60.835 Fecha: 02-X-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 178, de 2012, del Serviu Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato “Pavimentación Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 18°, Vigésima Segunda Agrupación”, comunas de Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y La Cisterna, por cuanto no consta que se hayan aplicado las multas establecidas en la letra b) del resuelvo N° 3 de la resolución N° 386, de 2009, de ese Servicio -que adjudicó el aludido contrato-, considerando que no se ha dado cumplimiento al avance de obras de acuerdo a la programación financiera. Por otra parte, el porcentaje de multa por concepto de incumplimiento de espesor del asfalto para el valor de 0.98 corresponde a un 15%, de acuerdo a lo señalado en la tabla 7.2 de las especificaciones técnicas de pavimentos en asfalto, y no un 5%, según consta del cálculo de multa de espesores que se acompaña. Finalmente, la enmienda efectuada al número del acto administrativo en examen ha debido ser salvada por el Ministro de Fe de ese servicio, lo que no aconteció en la especie. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 060835N12, de 2 de octubre de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.