Contraloría General de la República · N° 004578N19
Dictamen N° 4.578, de 13 de febrero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 4.578 Fecha: 13-II-2019 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto las resoluciones que indica -representada la última de ellas mediante oficio N° 101.193, de 2015-, y aprueba la liquidación del contrato “Mejoramiento Ruta 21-CH, Sector Ascotán – Ollague, Tramo Dm. 124.520,00 al Dm. 146.750,00 Comuna de Ollague, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta”, por cuanto los documentos acompañados en esta oportunidad no permiten superar las observaciones allí formuladas. En efecto, del análisis de los porcentajes de superficie a multar aplicado a los tramos 73, 74 y 75 -pasando de 50% a 25%- se aprecia que en su cálculo no se consideró el ancho de la pista (3,5 metros) para definir el volumen comprometido, ni el recargo en el precio unitario de la partida a multar, lo que también se advierte del cálculo del resto de las multas. Por último, no se justifica la razón por la cual se considera que la multa al tramo N° 69 de la pista 2 no es aplicable. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 004578N19, de 13 de febrero de 2019.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.