Contraloría General de la República · N° 007273N18
Dictamen N° 7.273, de 15 de marzo de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 7.273 Fecha: 15-III-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba convenio ad-referéndum modificatorio del estudio de ingeniería relativo al “Mejoramiento conexión vial Puente Cheyre – Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos”, pero cumple con precisar en relación a la cláusula quinta del pacto, que acorde a lo graficado en el cronograma de actividades modificado de 5 de febrero del año en curso -contenido en dicho convenio- la ejecución de las etapas 4.2, 5, 6 y 7 es desplazada en 60 días por el aumento de plazo parcial de la etapa 4.1 en el mismo lapso. Además, en relación al inicio de las fases 5.2 y 5.3 es dable añadir que éste se verifica el día 660 de la consultoría, y no el graficado en el aludido cronograma -690-. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 007273N18, de 15 de marzo de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.