Contraloría General de la República · N° 001978N17
Dictamen N° 1.978, de 20 de enero de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 1.978 Fecha: 20-I-2017 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba una modificación del contrato “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro – Costa 2”, pero cumple con precisar que, en lo sucesivo, esa repartición deberá ajustar las denominaciones de los profesionales incluidos en los cronogramas que se acompañan a convenios como el de la especie, de manera que expresen fielmente lo contratado. Por otra parte, cumple con hacer presente que a la fecha no se ha dictado el acto administrativo pertinente que formalice la resolución exenta N° 2.882, de 2016, de esa dirección, que modificó el contrato de concesión de la referida obra por razones de interés público y urgencia, no importando la presente toma de razón pronunciamiento alguno respecto de la procedencia de esa modificación (aplica criterio de dictámenes N°s 54.227 y 89.701, ambos de 2015, 135, 45.810 y 85.054, todos de 2016, de este origen). Con los alcances que preceden, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 001978N17, de 20 de enero de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.