Contraloría General de la República · N° 036788N17
Dictamen N° 36.788, de 16 de octubre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 36.788 Fecha: 16-X-2017 Esta Contraloría General ha dado curso a los documentos del rubro, que aprueban los contratos suscritos vía trato directo con la empresa DICTUC S.A., para la prestación de los servicios de asesoría técnica que en cada caso se indican, por cuanto se ajustan a derecho. No obstante, cumple con hacer presente, en relación a lo señalado en la cláusula quinta de esos convenios, que según se desprende de los antecedentes tenidos a la vista el precio que se consideró para calcular el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de cada contrato corresponde al valor total de los mismos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 86.897, de 2015). Además, que en el caso de la resolución N° 5 el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato es de 395,5 U.F., y no aquel que se menciona en la antedicha cláusula del respectivo acuerdo de voluntades. Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón de las resoluciones del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 036788N17, de 16 de octubre de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.