Contraloría General de la República
Dictamen N° 0E8919N20, de 4 de junio de 2020
Texto del pronunciamiento
N° E8919 Fecha: 04-VI-2020 La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero - Entrelagos, región de Los Ríos” -previamente representado mediante el oficio N° 5.137, de 2020, de este origen-, por cuanto lo manifestado en la minuta de 11 de marzo de 2020, suscrita por el inspector fiscal y sus antecedentes adjuntos, no permiten dar por subsanadas las observaciones formuladas en el referido oficio. En efecto, si bien en esta oportunidad se da una explicación respecto de los temas planteados por el contratista en su carta de 23 de diciembre de 2019 -hallazgos arqueológicos y problemas en el proyecto vinculados a ausencia de perfiles restringidos y encausamiento en la zona de puentes existentes- no se han precisado las razones por las cuales se considera que tales circunstancias no tuvieron incidencia después del 6 de noviembre de 2019, fecha de inicio del plazo de paralización superior a 15 días que se le ha imputado al contratista. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 0E8919N20, de 4 de junio de 2020.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.