Contraloría General de la República · N° 008710N18
Dictamen N° 8.710, de 2 de abril de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 8.710 Fecha: 02-IV-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba convenio ad-referéndum N° 5, relativo al estudio de ingeniería “Reposición ruta 215-CH, sector Entrelagos - Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos”, pero cumple con precisar, en conformidad a la cláusula segunda del acuerdo, que la etapa 4.2.10 se incrementa en 180 días, lo que se ha omitido graficar en el cronograma de actividades modificado, que forma parte integrante de dicho convenio. Además, ese servicio, en lo sucesivo, deberá foliar debidamente los actos administrativos que dicte e inutilizar el reverso de todas sus páginas con la firma y timbre del ministro de fe respectivo, conforme a la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe División de Infraestructura y Regulación Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008710N18, de 2 de abril de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.