Contraloría General de la República · N° 022582N14
Dictamen N° 22.582, de 31 de marzo de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 22.582 Fecha : 31-III-2014 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 60, de 2013, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana, que aprueba la liquidación final del contrato “Conservación Periódica Camino Padre Hurtado, Rol G-45, Km. 16,000 al Km. 32,500, Comunas de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas en el oficio N° 83.563, de 2013, de este Organismo de Control, los antecedentes tenidos a la vista en esta oportunidad. Sin perjuicio de lo anterior, en lo sucesivo los actos administrativos que dispongan la devolución de las retenciones se dicten una vez efectuada la recepción provisional de las obras, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, de Ministerio de Obras Públicas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 022582N14, de 31 de marzo de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.