Contraloría General de la República · N° 009806N18
Dictamen N° 9.806, de 16 de abril de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 9.806 Fecha: 16-IV-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento de la suma, que aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra “Construcción Parque Fluvial Padre Renato Poblete, Etapa 1, Movimiento de Tierras Masivo” -que había sido representado en dos oportunidades por los oficios N°s 14.151 y 46.310, ambos de 2016, de este origen-, teniendo presente lo señalado en el oficio N° 1.064, de 2017, de esa dirección y los antecedentes adjuntos. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con manifestar que se deben adoptar las medidas para que los respectivos proyectos se elaboren con la debida prolijidad, especialmente tratándose de aquellos como el de la especie, que implican la ejecución de obras que son necesarias y sirven de base a otras contrataciones de obras, las que una vez realizadas dificultan indagaciones posteriores en terreno, como ocurrió en la situación de que se trata. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 009806N18, de 16 de abril de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.