Contraloría General de la República · N° 029575N15
Dictamen N° 29.575, de 15 de abril de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 29.575 Fecha : 15-IV-2015 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la devolución de las retenciones y los reajustes del contrato Reparación Muro y Explanada Caleta Pesquera de Lebu, Región del Bío Bío, lo cual es sin perjuicio del respectivo análisis de juridicidad que debe efectuar esta Entidad de Fiscalización respecto del acto administrativo que apruebe la liquidación del contrato de que se trata, oportunidad en la que se verificará la regularidad de su ejecución, especialmente y en cuanto se relaciona con el acto de la suma, la evaluación de los controles de resistencia de hormigón, de acuerdo a las especificaciones técnicas generales para dicho componente. Enseguida, cumple con precisar que en conformidad al estado de pago N° 20 de diciembre de 2014, el total pagado asciende a $7.740.440.213, y no a la suma indicada al final de la columna “Total Estado Pago ($)”, del cuadro contenido en el resuelvo 2° del acto en examen. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 029575N15, de 15 de abril de 2015.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.