Contraloría General de la República · N° 059538N11
Dictamen N° 59.538, de 20 de septiembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 59.538 Fecha: 20-IX-2011 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 264, de 2011 del SERVIU Metropolitani, que aprueba la liquidación del contrato "Construcción e Instalación Paraderos Corredor de Transporte Público Av. Las Industrias, Tramo Av. Lo Ovalle-Av. Salvador Allende", comuna de San Joaquín, por cuanto los avances de obras existentes a la fecha de los estados de pagos N °S 1, 2 y 3, fueron inferiores a los mínimos exigibles de acuerdo a la programación financiera prevista, sin que conste que se hayan aplicado las multas correspondientes, conforme a lo establecido en el punto 3, letra b), de la resolución N° 1.187, de 2008, de esa repartición. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 059538N11, de 20 de septiembre de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.