Contraloría General de la República · N° E496869N24
Dictamen N° E496869, de 5 de junio de 2024
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba los convenios modificatorios de la asesoría a la inspección fiscal del contrato vial, teniendo presente lo expuesto en las minutas sobre las observaciones formuladas.
Texto del pronunciamiento
N° E496869 Fecha: 05-VI-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que regulariza y aprueba los convenios modificatorios N os 1 y 2 de la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana, San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta”, previamente representado por los oficios E430922, de 2023, E441153 y E475168, ambos de 2024, todos de este origen, teniendo presente, en relación con las observaciones formuladas en el último de los oficios, lo manifestado en las minutas de septiembre de 2023, suscrita por el Jefe (S) del Departamento de Obras Viales Urbanas de la Dirección de Vialidad y por la inspectora fiscal, así como la minuta de mayo de 2024, suscrita por la inspectora fiscal, con sus antecedentes adjuntos. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E496869N24, de 5 de junio de 2024.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.