Contraloría General de la República · N° 064836N10
Dictamen N° 64.836, de 2 de noviembre de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 64.836 Fecha: 02-XI-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 748, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio de aumento de honorarios en la asesoría a la inspección fiscal de la obra “Reposición Pavimento Ruta R-86, Sector Los Sauces-Huequen, Tramo Km. 63,639567 al Km. 92,501628”, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía, pero cumple con señalar que, en lo sucesivo, acuerdos como el de la especie deberán contener las estipulaciones que den cuenta del detalle de las modificaciones que se introducen a la asesoría de que se trata y las razones que motivan ese cambios. Por otra parte, cabe señalar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, sólo es menester se suscriba ante notario tres transcripciones de la resolución y se protocolice una de éstas, y no el convenio que aprueba, como se dispone en el resuelvo N° 5 del acto en examen. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 064836N10, de 2 de noviembre de 2010.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.