Contraloría General de la República · N° E361796N23
Dictamen N° E361796, de 28 de junio de 2023
Sumario
La Contraloría no da curso al instrumento que dispone el pago de una indemnización por la paralización del contrato de demolición del Puente Toltén Antiguo, pues los antecedentes no subsanan las observaciones sobre la verificación de esos 119 días ni la liquidación del contrato.
Texto del pronunciamiento
N° E361796 Fecha: 28-VI-2023 Esta Contraloría General nuevamente no ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba el pago de la suma que indica por concepto de indemnización originada en la paralización del contrato “Demolición Puente Toltén Antiguo en Caletera Ruta 5 Sur, Sector Temuco – Pitrufquén, Tramo Km. 700 al Km. 701,5 (EX KM. 704); Comunas de Pitrufquén y Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”, representado por oficio N° E343064, de 2023, por cuanto los antecedentes acompañados no permiten subsanar totalmente las observaciones formuladas en el citado oficio. En tal sentido, se reitera la observación respecto a la falta de envío de los antecedentes que permitan analizar jurídicamente si se ha verificado la paralización de 119 días cuya indemnización se dispone, como son el programa de trabajo aprobado en la resolución que sancionó el trato directo, el programa oficial de trabajo y la totalidad de los programas que rigieron el contrato en formato editable MS Project o equivalente técnico. Además, tampoco esta vez se han remitido los antecedentes aprobados en el resuelvo 2° de la resolución N° 46, de 2019, de ese Ministerio -que aprobó el convenio de trato directo-, ni los documentos que integran dicho convenio -acorde a su numeral 2.2-. Por último, se requiere una explicación acerca de las medidas adoptadas por la Administración para practicar a la brevedad la liquidación del contrato, acorde a lo requerido en el oficio N° E343064, ya citado. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República. JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E361796N23, de 28 de junio de 2023.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.