Contraloría General de la República · N° 017211N14
Dictamen N° 17.211, de 7 de marzo de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 17.211 Fecha: 07-III-2014 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 155, de 2014, de la Dirección de Vialidad, que aprueba la liquidación final del contrato “Obra Emergencia Vial Camino Maquehue-Boroa, I Etapa, Km. 6.000, Sector Remolino-Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”, por cuanto no se advierte que se haya efectuado la devolución de las retenciones, debidamente aprobada mediante el acto administrativo correspondiente, afecto al trámite de toma de razón. En mérito de lo anterior, y haciendo presente que no consta que se haya dado inicio al sumario administrativo a que se alude en el considerando final de la resolución exenta N° 5.901, de 2012, de esa Dirección, que regulariza y aprueba el convenio que indica, relativo a un aumento de plazo para la ejecución de la obra, se representa el instrumento de la especie. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 017211N14, de 7 de marzo de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.