Contraloría General de la República · N° E534537N24
Dictamen N° E534537, de 30 de agosto de 2024
Sumario
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba el convenio ad-referéndum N° 1, porque el cronograma modificado altera plazos de las etapas 6 y de revisión del informe final sin que el convenio lo consigne.
Texto del pronunciamiento
N° E534537 Fecha: 30-VIII-2024 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 1 del “Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-60-P, Los Sauces, Purén, Límite Regional, Región de La Araucanía", por cuanto en la cláusula séptima del pacto solo se aumenta en 45 días corridos el plazo de la etapa ”1.Diagnóstico y Proposición de Alternativas”, explicitándose “el desplazamiento en el inicio de las siguientes etapas y subetapas sin modificación de sus respectivos plazos parciales de ejecución”, no obstante lo cual, en el “cronograma modificado” -que forma parte del acuerdo- se advierte el incremento del plazo inicialmente contemplado para el desarrollo de la etapa 6 y la disminución del lapso para la revisión del informe final, sin que de estas dos últimas variaciones se dé cuenta en las cláusulas del aludido convenio. Además, se debe precisar que el contrato de la especie se rige por las bases administrativas tipo, aprobadas por la resolución N° 162, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, y no por las señaladas en los vistos del acto en examen. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E534537N24, de 30 de agosto de 2024.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.