Contraloría General de la República · N° 031182N15
Dictamen N° 31.182, de 21 de abril de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 31.182 Fecha: 21-IV-2015 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 2 y addendum, correspondientes a la asesoría a la inspección fiscal del contrato Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos, por cuanto no resultan suficientes las justificaciones consignadas en tales acuerdos para incorporar personal complementario adicional al ofrecido inicialmente, si se considera que acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de las bases administrativas que rigieron la licitación -aprobadas por la resolución N° 203, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas-, el personal total requerido para la asesoría debía ser determinado por cada oferente bajo su exclusiva responsabilidad, incluyendo, en lo que interesa, el que estimase necesario para el cabal cumplimiento de los servicios, en conformidad a su metodología y plan de trabajo. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 031182N15, de 21 de abril de 2015.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.