Contraloría General de la República · N° 019813N18
Dictamen N° 19.813, de 7 de agosto de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 19.813 Fecha: 07-VIII-2018 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la devolución de retenciones y liquidación final del contrato “Conservación ruta C-401, sector Cerrillos-Lomas Bayas, tramo Km. 2,000 al Km. 27,800 y ruta C-503, sector Aguada Carrizalillo, tramo Dm. 0.000 al Dm. 50.000, comuna de Tierra Amarilla”, pero cumple con hacer presente que atendida las fechas de finalización de las labores, acta de recepción provisional y emisión del acto en examen -8 de septiembre de 2016 y 21 de abril de 2017, y 18 de julio de 2018, respectivamente-, se deberán adoptar las medidas que correspondan para que, en lo sucesivo, las actuaciones que debe realizar la Administración, luego de terminadas las obras, entre ellas la verificación de la existencia de multas técnicas y su monto, devoluciones de retenciones y liquidaciones se lleven a cabo oportunamente. Saluda atentamente a Ud., División de Infraestructura y Regulación Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 019813N18, de 7 de agosto de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.