Contraloría General de la República · N° 005754N17
Dictamen N° 5.754, de 15 de febrero de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 5.754 Fecha: 15-II-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum modificatorio de la consultoría “Mejoramiento y Construcción ruta S-911, S-973, ribera oriente Lago Caburgua, región de la Araucanía”, por cuanto en la cláusula cuarta del acuerdo, en relación a las partidas de ingeniería básica para estudio definitivo solo se alude a la postergación de ellas, no obstante lo cual, en el original del cronograma de actividades modificado Nº 2 -que forma parte del convenio-, se advierte la disminución del plazo inicialmente contemplado para el desarrollo de la fase N° 4.1.6 -a 60 días- y, en cambio, en su versión transcrita en la resolución en examen, se le asigna un plazo mayor -90 días-. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 005754N17, de 15 de febrero de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.