Contraloría General de la República · N° 075971N16
Dictamen N° 75.971, de 17 de octubre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 75.971 Fecha: 17-X-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento del rubro, que aprueba la liquidación final del contrato “Reposición puente Quelhue y accesos, camino Pucón-Quelhue, rol S-921, tramo Dm. 1,770-Km. 2.536, comuna de Pucón, provincia de Cautín, región de La Araucanía”, por cuanto el monto pagado por concepto de premio debido a la economía efectiva que determinó esa dirección -en conformidad a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas-, debió ser menor en tanto mediante la resolución exenta Nº 1.825, de 2013, del mismo origen, se sancionó un incremento que dice relación con la superestructura del puente -parte respecto de la cual, previamente, se propuso por el contratista una variación, que originó el premio-. Enseguida, no fueron remitidos los antecedentes relativos a la transferencia de la pasarela a que se refiere la modificación aprobada mediante la citada resolución Nº 1.825. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 075971N16, de 17 de octubre de 2016.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.