Contraloría General de la República · N° 054600N12
Dictamen N° 54.600, de 4 de septiembre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 54.600 Fecha: 04-IX-2012 Esta Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad a la resolución N° 68, de 2012, de la Dirección de Obras Hidráulicas , que entre otras medidas, aprueba las bases administrativas del concurso del contrato de consultoría “Factibilidad y Diseño del Sistema de Bombeo, Conducción y Entrega de las Aguas Subterráneas Extraídas de Pozos DOH, en el Valle del Aconcagua, Región de Valparaíso”, y sus respectivos anexos -que fue representado mediante el oficio N° 35.037, de 2012, de este Organismo de Control-, pero cumple con hacer presente que en lo sucesivo, esa repartición deberá abstenerse de incorporar partidas con unidad de medida global cuando son susceptibles de cuantificar, ya que ello no se condice con la finalidad del sistema a serie de precios unitarios, consistente en que el pago de las partidas se efectúe en relación a las unidades efectivamente ejecutadas, de acuerdo a los requerimientos del contrato (aplica dictamen N° 41.508, de 2009). Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 054600N12, de 4 de septiembre de 2012.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.