Contraloría General de la República · N° 021962N18
Dictamen N° 21.962, de 3 de septiembre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 21.962 Fecha: 03-IX-2018 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento de la suma, que aprueba liquidación final del contrato “Obras viales en el camino Costero Sur, sector Tranapuente-Mehuín, tramo puente Budi-puente Chelle, sub tramo: puente Budi a sector Paucho, etapa IV, región de La Araucanía”, por cuanto no se remite un análisis de las razones y los antecedentes que acrediten el incremento del plazo inicial de 730 días en 768 días adicionales. Tampoco se acompaña la documentación que sirve de sustento a las modificaciones aprobadas por las resoluciones exentas Nos 2.612 y 5.210, de 2015 y 3.337, de 2016, todas de esa dirección. Saluda Atentamente a Ud., División de Infraestructura y Regulación Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 021962N18, de 3 de septiembre de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.