Contraloría General de la República · N° 073595N11
Dictamen N° 73.595, de 25 de noviembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 73.595 Fecha : 25-XI-2011 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 950, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que autoriza la devolución de las retenciones del contrato "Reparación de Emergencia Puente Llacolén Provincia de Concepción, Región del Bio-Bio", por cuanto habiendo terminado las obras el 13 de diciembre de 2010, no consta la aplicación de multas por atraso, no obstante que de acuerdo a los antecedentes acompañados el plazo para la ejecución del contrato expiró el 22 de noviembre de 2010, sin que exista constancia de una prórroga, otorgada por acto administrativo, que haya extendido hasta otra fecha el término de los trabajos. Por otra parte, no se advierte el alcance de lo expresado en el acta recepción provisional que sanciona el acto en examen en orden a que "La comisión acuerda dejar en observación hasta la recepción definitiva el tramo comprendido entre la cepa 48 y 49". Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 073595N11, de 25 de noviembre de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.