Contraloría General de la República · N° 045569N11
Dictamen N° 45.569, de 19 de julio de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 45.569 Fecha:19-VII-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N°121, de 2011, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba el convenio de aumento y reprogramación de contrato de la "Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bío Bío". Sin perjuicio de lo anterior, es dable señalar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas -Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría-, sólo es menester que se protocolice un ejemplar de la resolución, y no el instrumento que aprueba, como se dispone en el resuelvo N° 7 del acto en examen (Aplica dictamen N° 66.395, de 2010). Con el alcance que precede, se ha tomado razón de la resolución señalada. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 045569N11, de 19 de julio de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.