Contraloría General de la República · N° 005469N15
Dictamen N° 5.469, de 20 de enero de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 5.469 Fecha: 20-I-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba los convenios ad-referéndum N os 3, 4 y 5 relativos a la “Asesoría a la Inspección Fiscal del Proyecto Reposición Aeródromo Sector Chaitén”, por cuanto de los antecedentes examinados, no se advierte el fundamento en virtud del cual la participación de la totalidad de los integrantes del equipo de la asesoría no fue incrementada en un plazo similar al sancionado en cada pacto para la consultoría. En efecto, en la modificación N° 3 se disminuye el personal administrativo y en los convenios N° 4 y N° 5 los integrantes de la asesoría se reducen a un equipo mínimo, no advirtiéndose, con el debido detalle, las causas que justifican las correspondientes reducciones. Por último, tampoco se acompañan antecedentes respecto del contrato de obra que consideraría un nuevo plazo y que justificaría la modificación que se autoriza. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 005469N15, de 20 de enero de 2015.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.