Dictamen N° E312887, de 17 de febrero de 2023

N° E312887 Fecha: 17-II-2023 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que pone término anticipado con cargo al contrato “Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica – Aeropuerto, Tramo 3: Patillo – Aeropuerto, KM. 354,2 al KM. 372,7, comuna de Iquique, provincia de Iquique, Región de Tarapacá”, por cuanto los antecedentes que tenidos a la vista no permiten acreditar que el atraso sea injustificado como lo exige el artículo 161 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, requisito necesario para poner término anticipado a la contratación de la especie. Además, no se acompañaron el programa oficial ni los programas de trabajo aceptados por la Administración en formato Project, así como tampoco una explicación detallada acerca de la incidencia de la línea de base arqueológica en relación con la ejecución de las demás partidas de la obra. También se deberá informar el estado actual de la respuesta del jefe de Departamento de Medio Ambiente y Territorio de la Dirección de Vialidad, al oficio N° 89, de 16 de agosto de 2022, de la Inspectora Fiscal, pendiente a la fecha de emisión de la minuta N° 2, de 2022, de la inspectora fiscal, que fundamenta el término. Asimismo, se requiere un detalle de las fechas de respuestas y aprobación por la Administración del informe previo de topografía -según lo indicado en la minuta antes citadaconsiderando el procedimiento y el plazo de aprobación establecido en el numeral 4.1.5 de las estipulaciones técnicas generales de la licitación, así como la determinación de su incidencia en el retraso de los trabajos, considerando que en el plazo de revisión por la dirección “no se podrán ejecutar obras”. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División