Contraloría General de la República · N° 014605N18
Dictamen N° 14.605, de 12 de junio de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 14.605 Fecha: 12-VI-2018 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba el convenio ad-referéndum N°1, relativo al estudio preinversión “Mejoramiento Avda Copayapu ruta 31-Ch, Copiapó, Región de Atacama”, por cuanto no queda claro si a través de la presente modificación se amplía el plazo de la etapa 1.4 -de 90 a 120 días-, como se advierte del cuadro contenido en el punto 1. y en el Anexo 1-2, o se posterga el inicio de la misma, incorporándose una fase intermedia de selección de anteproyecto, de 30 días, como parece graficarse en Anexo 2-2, y colegirse de la expresión utilizada en los puntos 2 y 4 del convenio, al referirse a la agregación de 30 días “al inicio de la Etapa 1.4”. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 014605N18, de 12 de junio de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.