Contraloría General de la República · N° 079492N11
Dictamen N° 79.492, de 21 de diciembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 79.492 Fecha:21-XII-2011 La Contraloría General no ha dado curso la resolución N° 254, de 2011 de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba la liquidación final del contrato "Mejoramiento Ruta 7, Longitudinal Austral (Obras Básicas), Sector La Junta Puerto Puyuhuapi, Tramo I Dm. 1.000 a Dm. 30.000; Tramo" Dm. 44.000 a Dm. 46.764 (By Pass Puyuhuapi) y Accesos a Puerto de Puyuhuapi"; Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, XI Región de Aysén, por cuanto no se advierte la razón por la cual en virtud de la resolución exenta N° 5.716, de 2008, de esa Dirección, se aprobó un convenio de anticipo al contratista ascendente a $1.000.000.000 (mil millones de pesos), cantidad que fue imputada en dicho acto administrativo, y que luego, en el estado de pago N° 6, sólo conste el otorgamiento de la suma de $315.406.000 (trescientos quince millones cuatrocientos seis mil pesos), por dicho concepto. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 079492N11, de 21 de diciembre de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.