Contraloría General de la República · N° 005765N18
Dictamen N° 5.765, de 23 de febrero de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 5.765 Fecha: 23-II-2018 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio celebrado por trato directo para la terminación de la obra terminada anticipadamente con cargo, “Construcción parque inundable intercomunal Victor Jara (Ex La Aguada), etapa 2.2, tramos calles Carmen-Pacífico, Gran Avenida José Miguel Carrera- San Ignacio obras complementarias etapa 1, comunas de San Joaquín y San Miguel, ciudad de Santiago, región Metropolitana”, por cuanto no se aprecian las razones en virtud de las cuales se pacta la ejecución de la terminación de los trabajos por $7.684.499.923. Lo anterior, considerando que el presupuesto del contrato finalizado -después de la modificación Nº 2- fue de $14.051.305.593, que el presupuesto valorizado de las obras ejecutadas y recibidas por la comisión de recepción única es de $8.574.943.464, existiendo, acorde a tales valores una diferencia por ejecutar tan solo de $ 5.476.362.129 -monto menor en $2.208.137.794 al precio acordado en el contrato que se examina-. Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez Contralora General de la República Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 005765N18, de 23 de febrero de 2018.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.