Contraloría General de la República · N° 022846N17
Dictamen N° 22.846, de 21 de junio de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 22.846 Fecha: 21-VI-2017 Mediante las presentaciones de la referencia, don Sergio González Varas, en representación de la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A., formula consideraciones que incidirían en la legalidad de la resolución N° 45, de 2017, de la Dirección General de Obras Públicas, que formaliza la adjudicación de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”, solicitando además que se ordene a ese servicio que la misma se adjudique a su representado, por los motivos que en dicho documento expresa. Sobre la materia, cumple con manifestar que con ocasión del trámite de control preventivo de juridicidad de la aludida resolución, se han ponderado los argumentos invocados, y que, en definitiva, se procedió a tomar razón de la misma con fecha 13 de junio del año en curso, por estimarse ajustada a derecho. Transcríbase a la Dirección General de Obras Públicas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 022846N17, de 21 de junio de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.