Contraloría General de la República · N° 019262N19
Dictamen N° 19.262, de 18 de julio de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 19.262 Fecha: 18-VII-2019 Esta Contraloría General no ha dado curso al documento del rubro, que autoriza devolución de retenciones del contrato “Construcción colector de aguas lluvias cuellar, etapa 4, comuna de Linares, Región del Maule”, por cuanto no es posible determinar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos contemplados en el artículo 169 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por el decreto Nº 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas-, para la procedencia de la medida que se dispone, en lo que respecta a que no existen saldos pendientes en contra del contratista. Así, no resulta suficiente lo señalado en el considerando del acto examinado en cuanto a la protocolización de la resolución de adjudicación, no se adjunta la carta a que se alude en el oficio N° 2.779, de 17 de junio de 2019, ni se acompaña una explicación detallada acerca de lo ocurrido respecto de la citada protocolización, considerando la regulación normativa que a su respecto se contiene en el referido reglamento. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 019262N19, de 18 de julio de 2019.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.