Contraloría General de la República · N° OF192113N26
Dictamen N° OF192113, de 8 de octubre de 2026
Sumario
La Contraloría toma razón del documento que deja sin efecto resoluciones y aprueba un convenio y su adenda para modificar el contrato de asesoría de inspección fiscal de cuatro hospitales, por tratarse de una regularización de lo obrado. Además, instruye al servicio adoptar medidas para que futuras reprogramaciones se aprueben oportunamente, dado el evidente retraso.
Texto del pronunciamiento
N° OF192113 Fecha: 08-10-2026 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que deja sin efecto las resoluciones que indica y aprueba un convenio de modificación, y su adenda, del contrato de la asesoría de inspección fiscal para la construcción de la obra: “Red Biobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota”, teniendo presente de que se trata de una regularización de lo obrado y que, según se indica en su resuelvo N° 6, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos que dieron origen a la referida modificación. Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se ha expresado, por ejemplo, en el dictamen N° E155861, de 2025, de este origen, esa Dirección deberá adoptar las medidas que correspondan a fin de que los convenios que aprueben reprogramaciones, así como los actos administrativos que los aprueben, sean emitidos oportunamente, lo que en la especie ha ocurrido con evidente retraso. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° OF192113N26, de 8 de octubre de 2026.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.