Contraloría General de la República · N° 064175N13
Dictamen N° 64.175, de 7 de octubre de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 64.175 Fecha: 07-X-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 768, de 2013, de la Dirección de Vialidad, que aprueba el convenio ad-referéndum N°1 relativo al contrato “Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Santa Marta en Ruta E-253, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso”, en el entendido que ese servicio cursará las multas que procedan por las inasistencias del jefe de laboratorio y de topografía y del topógrafo. Lo anterior, de acuerdo a las disminuciones que se consignan en el cronograma modificado contenido en el segundo punto del citado convenio y a lo indicado por el inspector fiscal de la asesoría, mediante correo electrónico de 30 de septiembre de 2013, señalando que las referidas inasistencias serán multadas el próximo estado de pago. Por otra parte, cumple con precisar que el porcentaje de gastos generales y utilidades que se indica en el cuadro contenido en el primer punto del acuerdo precitado, corresponde a un 130.69% del costo directo y no al que allí se indica. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 064175N13, de 7 de octubre de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.