Contraloría General de la República · N° 066080N15
Dictamen N° 66.080, de 18 de agosto de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 66.080 Fecha:18-VIII-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la devolución de las retenciones y los reajustes del contrato Restauración Muelle Salitrero Melbourne y Clark, por cuanto para el cálculo de las multas cursadas en los estados de pago N°s 5-A y 15, de marzo y diciembre, de 2014, respectivamente, no se utilizó el valor de la UTM, correspondiente al mes del estado de pago, de acuerdo a lo requerido en el punto 7.12 de las bases que rigieron la contratación. Enseguida, se advierte que para la determinación del reajuste de la suma reembolsada por el contratista en el estado de pago N° 10-A, de julio de 2014, se empleó en carácter de índice actual el relativo a mayo del mismo año, y no el concerniente al mes de junio, que se debió aplicar al efecto. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 066080N15, de 18 de agosto de 2015.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.