Contraloría General de la República · N° 039131N13
Dictamen N° 39.131, de 20 de junio de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 39.131 Fecha: 20-VI-2013 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 506, de 2013, de la Dirección de Vialidad , que aprueba convenio ad-referéndum relativo a la ejecución del “Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta U-40, Osorno – Bahía Mansa, Región de Los Lagos”, por cuanto del cronograma de actividades modificado que se transcribe en el acto en examen se advierte una variación de la fase a suma alzada 1.2.a Ingeniería Básica para Anteproyectos, la que experimenta un aumento de 45 días en su duración, desplazándose el inicio de las restantes etapas por igual lapso, sin que de ello se dé cuenta en el aludido convenio. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 039131N13, de 20 de junio de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.