Contraloría General de la República · N° 038441N11
Dictamen N° 38.441, de 17 de junio de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 38.441 Fecha: 17-VI-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 22, de 2011, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana, que aprueba la liquidación final del contrato "Conservación Global de Caminos Redes Básica y Comunal, Provincia de Melipilla, Sector Norte, Región Metropolitana, VII Etapa", pero entiende que la modificación presupuestaria que se aprueba en el resuelvo 1° proviene de un ajuste de cubicaciones y no de una disminución de obras, de manera que, en lo sucesivo, esa Dirección deberá formular los referidos ajustes en la liquidación final del contrato, por tratarse de una operación propia de aquélla, no como ocurrió en la especie en que dicho cálculo se detalló en un instrumento denominado "Modificación de Contrato N° 2", de 16 de abril de 2010, suscrito por el inspector fiscal de la obra con el visto bueno del Jefe del Departamento de Contratos de esa repartición. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 038441N11, de 17 de junio de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.