Contraloría General de la República · N° 100234N14
Dictamen N° 100.234, de 24 de diciembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 100.234 Fecha: 24-XII-2014 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro que, entre otras medidas, aprueba la liquidación del contrato "Convenio Ad – Referéndum para la Continuación de Obras en el Camino Longitudinal Austral Norte, Sector Hornopirén – Pichanco, Reposición de Puentes Pichilelfu y Mariquita, Región de Los Lagos", por cuanto no se adjuntan las evaluaciones técnicas de los ítems 501-14 “Hormigón H-30 S/M” y 515-1 “Losa de Acceso”, de los puentes Pichilelfu y Mariquita, en conformidad a lo señalado en el numeral 5.501.315 del Manual de Carreteras, Volumen 5, exigible de acuerdo a las especificaciones técnicas del convenio. Por otra parte, cabe consignar que el plazo del contrato es de 452 días, y no aquel que se indica en la transcripción contenida en el resuelvo N° 2 del acto en estudio. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 100234N14, de 24 de diciembre de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.