Contraloría General de la República · N° 022739N18
Dictamen N° 22.739, de 12 de septiembre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 22.739 Fecha: 12-IX-2018 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum de rectificación del convenio de ejecución de la obra “Construcción conexión vial cruce ruta 231 ch – acceso norte lago Espolón, sector dm 1.450,00 – dm 2.160,00 – dm 15.600,00, región de Los Lagos” -aprobado mediante la resolución N° 111, de 2016, de ese ministerio-, teniendo presente lo manifestado en la minuta de 9 de agosto de 2018, suscrita por el Jefe de Unidad MOP–CMT de la Dirección de Vialidad, así como los antecedentes adjuntos en esta oportunidad. Además, y atendido que la rectificación de que se trata implica una disminución del precio del contrato, entiende que la suma imputada en la resolución aprobatoria señalada, es de $17.563.728.817. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 022739N18, de 12 de septiembre de 2018.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.