Contraloría General de la República · N° 011755N14
Dictamen N° 11.755, de 17 de febrero de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 11.755 Fecha: 17-II-2014 La Contraloría General ha dado curso a la resolución Nº 41, de 2014, de la Dirección de Vialidad, que aprueba el acta de recepción provisional y la devolución de las retenciones y garantía adicional del contrato Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle), I Etapa y Defensas Fluviales, Sector Puente La Chimba, Tramo Ruta 45-Ribera Norte del Río Limarí; Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo, sin embargo cumple con hacer presente que esa dirección deberá informar a la brevedad a esta Entidad de Control, el fundamento en virtud del cual en el estado de pago N° 30 se efectúa un descuento por la suma allí indicada por concepto de provisión de multas técnicas, teniendo en consideración que se encuentra pendiente la evaluación de las mismas, según da cuenta el acta que se sanciona. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 011755N14, de 17 de febrero de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.