Contraloría General de la República · N° 021544N19
Dictamen N° 21.544, de 16 de agosto de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 21.544 Fecha: 16-VIII-2019 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, -representado mediante oficio Nº 15.674, de 2019 de este origen-, que aprueba el convenio modificatorio del contrato “Estudio de Ingeniería reposición y construcción de puentes y losas, en provincias de Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, región Metropolitana”, teniendo presente, en relación a las observaciones formuladas en el citado oficio, lo manifestado en la “Minuta Técnica”, sin fecha, suscrita por el inspector fiscal, así como por lo señalado en el oficio N° 7.335, de 29 de julio, de 2019, de esa dirección. Sin perjuicio de lo indicado, es menester señalar acerca de lo consignado en la minuta y en el oficio N° 7.335, que las eventuales modificaciones deben ser fundamentadas, según las necesidades de las restantes estructuras y la aplicación que corresponda de los nuevos criterios sísmicos para el diseño de puentes en Chile. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 021544N19, de 16 de agosto de 2019.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.