Contraloría General de la República · N° 009916N18
Dictamen N° 9.916, de 17 de abril de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 9.916 Fecha: 17-IV-2018 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución del rubro, que aprueba convenio-ad referéndum N° 1, relativo al estudio de ingeniería de detalle “Normalización de pasarelas Red Vial Normativa Acceso Universal, Región del Biobío”, por cuanto no se acompañan antecedentes que sirven de fundamento para el aumento de plazo de 45 días que se dispone en la cláusula segunda del convenio que se aprueba, en lo que respecta a la ejecución del protocolo de seguridad implementado por la empresa de gasoducto que se singulariza en el considerando y en la minuta de 15 de febrero de 2018, suscrita por el inspector fiscal, citada en los vistos, y que incide en los plazos de ejecución de la etapa 2 modificada Además, en el acuerdo de que se trata tampoco se consigna las razones por las cuales, acorde a lo graficado en el “Formulario B (Modificado)”, se disminuye el plazo de las etapas 4 y 5. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 009916N18, de 17 de abril de 2018.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.