Contraloría General de la República · N° 006891N18
Dictamen N° 6.891, de 9 de marzo de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 6.891 Fecha: 09-III-2018 Esta Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al instrumento del rubro que aprueba la liquidación final del contrato “Reposición Ruta 5, Sector Colonia Yungay-Quellón, Tramo Dm. 1.257.385,00 – Dm. 1.272.474,50, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos”, representado mediante los oficios N°s. 28.609 y 41.534, ambos de 2017, de este origen, toda vez que los antecedentes remitidos en esta oportunidad, no permiten acreditar que el proyecto dé cumplimiento a los nuevos criterios sísmicos para el diseño de puentes en Chile. Lo anterior, debido a que no se cumple con el numeral 2.1 de la citada resolución exenta, relativo al ancho mínimo de la mesa de apoyo de las vigas sobre las cepas que estructuran la pasarela Coinco, sin que se advierta si se han adoptado medidas que permitan superar dicha circunstancia. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 006891N18, de 9 de marzo de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.